工程停工损失谁来承担

在工程中停工，可能会给施工方，带来一系列的费用损失，这包括机械设备费材料费，工人工资等等，这些费用究竟该由谁来承担呢？本文道华工程律师来给大家分析解答。

工程停工损失谁来承担

首先，我们需要明确停工的原因，如果是因为施工单位自己的问题导致停工，那么这些损失，就得施工单位自己承担，但是如果是发包方的原因，如资金不到位，或者是图纸的原因，发包方就得为此买单。

还有一种情况是，停工是由于双方都无法控制的原因而导致的，比如政策变化或者自然灾害，那么双方就需要根据法律规定，或者是合同约定去分担这些损失。

但是在法庭上，得到停工损失并不容易，很多的施工单位，在停工过程中，举证做的不够好，无法得到支持。这就引出了我们一个要点，停工损失的索赔，需要哪些证据？

首先，你需要证明是由于发包方导致的停工；

其次，还需要有相关的凭证，证明实际的损失；

最后还要证明，你曾经向发包方提出过索赔。

我们看到有一些案例中，施工方提交了第三方的鉴定机构，对停工损失进行了鉴定，但没有提供与停工事实相关的证据，最终呢，法院也是没有认可他们的索赔，法院认为，有一些的事实情况，比如说工期延误，并不必然意味着停工，除非有确凿的证据支持。

最后总结，在建设工程合同签订的时候，一定要明确各方的责任和义务，避免日后纠纷。

看完你明白了吗？如有疑问或者需要律师帮助，欢迎随时在线联系我们。