停工损失应该如何索赔

有停工通知和工人工资表,停工期间的人工费损失就一定能获得支持吗?这个答案显然是不一定!本文道华工程律师来给大家来分析解答。

索赔

停工损失应该如何索赔?

停工索赔向来是工程纠纷当中比较难的一种了,因为举证责任非常之大,所以得到法院支持的概率相对而言较小。

对于我们举证来说,首先应该是要来证明停工的原因,是非因乙方原因造成的停工。因为如果是因为自身施工组织不当等原因造成的停工,非但没有办法进行索赔,反而有可能会面临业主的反索赔的问题。

其次,你要证明损失的客观性与真实性。这个时候通常情况下应当来列举工人工资表、工人的出勤打卡记录以及工资的发放凭证,来证明相应的人工费用是实际发生的。只有在这种情况之下,人工费索赔的损失才有可能获得法院的支持。

你明白了吗?如有疑问或者需要律师帮助,欢迎随时在线联系我们。

本文标签: 停工

*免责声明:本站所发布的资讯或文章仅为交流目的,文章内容由作者创作,不代表广东道华律师事务所或其他律师出具的法律意见或建议。本文所包含的信息仅是作为一般性信息提供,广东道华律师事务所不对本文做时效性修改或更新。读者在就自身案件依据本文全部或部分内容作出的决定及由此造成的后果由行为人自行负责。作者及广东道华律师事务所不承担任何责任,如需转载或引用该等文章的任何内容,请注明出处。如果您需要相关法律意见或法律服务,欢迎与本所律师联系。

相关文章:
工程进度款被拖欠如何合法停工
拖延支付进度款导致停工窝工,能不能主张损失
停工窝工损失怎么计算
工程停工损失谁来承担